Признание собрания в СНТ недействительным

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-11342/2015 по предполагаемому иску ЗАО НПП «Информсервис» к ЗАО «Строитель» о взыскании неустойки по договору подряда в размер 1 335 128,87 рублей, защита от встречных требований ЗАО «Строитель» к ЗАО НПП « Информсервис» заданных до 2 697 122,03 рублей.

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном объеме, встречные исковые требования уменьшены с 2 697 122,03 рублей до 27 583,54 рублей.

Решение суда: здесь

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-1490/2016 по первоначальному иску ООО «Профф» к ООО «Полет» о взыскании денежных средств по договору подряда в размере 3 627 121 рублей 62 копеек защита от встречных требований о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 822 150 рублей и убытков в общей сумме 1 519 668 рублей 75 копеек.

Результат

Исковые требования в размере 3 369 566 рублей 58 копеек долга, 638 181 рубль 04 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, встречные исковые требования удовлетворены в размере 170 920 рублей 62 копейки.

Решение суда: здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-16911/2016(07АП-970/2017). Истец ООО ПКП «РМЗ» обратился с иском к Мэрии г. Новосибирска о признании право собственности на два складских здания общей площадью более 800 кв.м.

Результат

Суд первой инстанции в иске отказал. Суд апелляционной инстанции исковые требования удовлетворил- признал право собственности за истцом на 2 здания. Данное решение было оставлено без изменения Арбитражным Судом Западно-Сибирского округа и Верховным Судом.

Решение суда: здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-4513/2016. ИП Гришина к Мэрии г. Новосибирска о признании право собственности на здание магазина.

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Решение суда: здесь.

Описание

Представление интересов истца гражданки «Т» по гражданскому делу №2-149/15 о разделе содового участка фактически приобретенного до регистрации брака.

Результат

Исковые требования удовлетворены – право собственности на земельный участок признано на двух бывших супругов по ½.

Признание права собственности в судебном порядке на индивидуальные гаражные боксы, постороенные в период с 50-х годов 20 в. до настоящего времени, обладающие признаками самовольных построек в судебном порядке. При этом юридическая компания осуществляла полную подготовку доказательной базы, взаимодействие с Мэрией г. Новосибирска, работа в архиве, взаимодействие с геодезистами. Были оформление гаражные боксы в таких гаражных кооперативах как: ГСК Сигнал, ГОК Ветерок, ГСК Скромный, ГСК За рулем.

Описание

Истец казённое учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» обратился в арбитражный суд города Севастополя о взыскании уплаченных по государственному контракту денежных средств в размере 32 445 021 рублей на основании Федерального казначейства.

Результат

В иске истца отказано, суд признал возмещение расходов на юридические услуги клиента.

Решение суда: Дело № А84-2480/2019, решение по судебным расходам.

Описание

Истец ООО «Спэро-Лтд» обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ООО «Рич Фэмили» о взыскании стоимости работ и материалов, необходимых для восстановления объекта недвижимости на сумму 197 495 311,00 рублей.

Результат

Исковые требования уменьшены до 51 258 737,67 рублей.

Решение суда: Дело № А70-12554/2018

Описание

Арбитражный процесс по иску Государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства» к ООО «Теплостройсервис» о взыскании денежных средств по проекту «Строительство детского сада по проспекту Античный» в размере 1 229 910,00 рублей.

Результат

В удовлетворении искового требования отказано. Суд признал возмещение расходов на юридические услуги клиента в размере 461 079 рублей.

Решение суда: Дело № А84-2481/2019

Описание

ООО ГК «ВГС» обратилось с иском к ООО «ТГ ТРАНСКО» о взыскании задолженности по договору поставки № 31018 от 22.10.2018 в размере 3 483 410,00 рублей, неустойки в виде 627 013, 80 рублей начисленной за период с 19.07.2019 по 15.01.2020, а также неустойки, начисленной на сумму основного долга, начиная с 16.01.2020 по день фактической оплаты долга, по ставке 0,1% за каждый день просрочки.

Результат

Иск удовлетворен: взыскание долга в полном объеме 3 483 410,00, неустойки за период с 19.07.19 по 09.10.2019 на сумму 289 123,03 рублей (с учетом производственного зачета), а также неустойки, начисленной с 19.01.2020 по дату фактической оплаты суммы долга 3 483 410,00 рублей.

Решение суда: Дело №А40-87590/2020

Описание

Арбитражный процесс по делу № А27-22426/2020 ООО «АФК ЮНАКО» исковыми требованиями к ООО «СДС-Строй» о взыскании 685 254 руб. 68 коп .

Результат

Исковые требования удовлетворены в сумме 577 777 рублей 38 коп. 

Решение суда: здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-21201/2018 ЗАО НПП «Информсервис» к ООО «Еврострой-Монолит» о взыскании 1 170 125 руб. 49 коп. 

Результат

Исковые требования удовлетворены в сумме задолженность в размере 1 160 239 рублей 71 коп. 

Решение суда: здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-12415/2018 ЗАО НПП «Информсервис» к ЗАО «Новосибирск-Нефтестрой» о взыскании 981 999 руб. 60 коп.

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном размере. 

Решение суда: здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-23077/2015 ЗАО НПП «Информсервис» к «РУСКИТ» о взыскании 910 874 руб. основного долга и пени 145 739, 84 руб.

Результат

Исковые требования удовлетворены в размере 910 874 руб. основного долга и пени 106 040,91 руб.

Ответчик обращался в апелляционную инстанцию о снижении суммы пени, решение суда первой инстанцииоставлено без изменений, жалоба без удовлетворения.

Так же ответчик обращался в кассационную инстанцию, решение суда первой и кассационной инстанции оставить без изменений.

Решения суда: здесь, здесь и здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-19760/2014 ТСЖ «Березовая роща» к ЗАО НПП «Информсервис» о взыскании 85 160 руб .

Результат

В удовлетворении требований безопасности отказать (выступали на сторону ответчика).

Ответчик обращался в апелляционную инстанцию, решение суда первой инстанции оставлено без изменений, жалоба без удовлетворения.

Решение суда: здесь .

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-4352/2019 ООО СК «Аванта» к ООО «Дивинский кирпичный завод» о взыскании задолженности в сумме 681 533 руб. 30 коп .

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Решение суда: здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-13379/2016 ООО СД «Авталина» к ООО «СИБГРУЗ» о взыскании задолженности в размере 88 000 руб.

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Решение суда: здесь

Описание

Арбитражный процесс по делу №А84-856/2019 ООО «Эксперт» о взыскании 188 900 рублей по государственному контракту к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Ответчик обращался в апелляционную инстанцию, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Решение суда: здесь

Постановление суда здесь .

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-17361/2018 ООО «ТВК» к ООО «Генстрой» о взыскании 2 470 782,36 руб. основного долга и встречному иску о взыскании 3 560 000 рублей неустойки.

Результат

По первоначальному иску взыскать с ООО «Генстрой» 2 095 297,69 руб. основного долга. В удовлетворении встречного иска отказать.

ООО «Генстрой» обращался с апелляционной жалобой в Седьмой арбитражный апелляционный суд г. Томск и в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа г.Тюмень решение Арбитражного суда Новосибирской области оставлено без изменений в обеих инстанциях.

Решение суда: здесь.

Решение и постановление суда здесь.

Постановление кассационной инстанции здесь.

Описание

СНТ «Чернобылец» обратилось в суд с иском к Г.Г.Н. о взыскании недостачи в размере 49 706,08 рублей.

Результат

В требовании СНТ «Чернобылец» о взыскании недостачи отказать.

Решение суда: здесь.

Описание

Арбитражный процесс по делу Дело №А45-5485/2019 ООО «ТВК» с исковыми требованиями к ИП Астафьеву Р.В. о взыскании 378 300 руб. задолженности.

Результат

Взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 165 000 руб., неустойку в размере 680 400 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 821 руб. 78 коп.

Решение суда: здесь.

Описание

Гудкова Г.Н. обратилась в суд с иском к Бархатовой Л.А. о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП в сумме 200 000 руб.

Результат

Исковое требование удовлетворено в размере 100 000 руб.

Решение суда: здесь

Описание

Имашкина Л.А. обратилась в суд с иском к ООО «АЛГАЛ» с требованиями о взыскании неустойки в размере 641 384,84 руб., штрафа, компенсации морального вреда в размере 50 000 руб.

Результат

Взыскать с ООО «АЛГАЛ» в пользу Имашкиной Л.А. неустойку – 641 384 руб. 84 коп., в счет компенсации морального вреда – 10 000 руб.

Решение суда: здесь,

Описание

Гражданка «Т» обратилась в суд с иском к Архиповой О.М. о возмещении ущерба, причиненного пожаром на сумму возмещения 2 188 494 рубля 71 коп. Ленинский районный суд г. Новосибирска иск удовлетворил, постановил взыскать с Архиповой О.М. 2 188 494 рубля 71 коп.

Результат

Мы обратились к апелляционную инстанцию в Новосибирский областной суд и отменили решение Ленинского суда г. Новосибирска о взыскании с Архиповой О.М. 2 188 494 рубля 71 коп.

Решение суда: здесь и здесь

Описание

Арбитражный процесс по делу №А45-20884/2018 ООО «СтройРемКомплект» к МАУДО ДШИ №24 «Триумф» о взыскании 2 081 836,68 руб. основного долга и 276 502,61 руб. неустойки.

Результат

В первой инстанции Арбитражный суд Новосибирской области в иске отказал.

Обратились в Седьмой арбитражный апелляционный суд где решение было изменено в пользу истца и вынесено решение о взыскании в пользу ООО «СтройРемКомплект» 1 360 892 руб. 92 коп. задолженности по договору, 182 801 руб. 95 коп. неустойки

Решение суда: здесь и здесь

Описание

Арбитражный процесс по делу № А45-14114/2021 ООО «Лукас-Н» к ООО «Транс Логик» о взыскании задолженности в размере 465 846, 22 руб. задолженности, 124 252, 96 руб. пени

Результат

Исковые требования удовлетворены в объеме.

Решение суда: здесь

Описание

Гражданский процесс по делу №2-2069/2014 о взыскании задолженности по арендной плате в размере 440 624,00 руб., коммунальных платежей в размере 36 951,00 руб., пени – 85 630,70 руб.

Результат

Исковые требования удовлетворены в размере: взыскании задолженности по арендной плате в размере 440 624,00 руб., коммунальных платежей в размере 36 951,00 руб

Описание

Арбитражный процесс по делу №А84-860/2019 ООО «Эксперт» о взыскании о взыскании 167 000 рублей по государственному контракту и 147 300 рублей задолженности по государственному контракту к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Ответчик обращался в апелляционную инстанцию, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Решение суда: здесь и здесь

Описание

Арбитражный процесс по делу №А45-6235/2015 ООО «Запсибстройдормашсервис» к Администрации р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области о взыскании 44 535 руб. 37 коп.

Результат

Взыскать с ответчика 15 340 рублей 70 копеек долга, 29 194 рубля 67 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами

Решение суда: здесь

Описание

Фролов Ю.А. обратилась в суд с иском к ООО «Ап Энд Ран» о возврате потраченной суммы на покупку, неустойки и компенсации морального вреда

Результат

Взыскать в пользу истца 5 590 руб. за покупку кроссовок, компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб., расходы на проведение экспертизы в размере 1 700 руб., неустойку за неудовлетворение требований потребителя в размере 7 490 руб. 60 коп.

Решение суда: здесь

Описание

Гимазова Я.И. обратилась в суд с иском к ООО «СК «Согласие» о взыскании страхового возмещения за поврежденное недвижимое имущество в размере 783 595 руб. 78 коп., 200 000 рублей -страховое возмещение за поврежденное движимое имущество

Результат

Иск удовлетворен в следующем объеме :страховое возмещение в связи с гибелью застрахованного дома в результате пожара в размере 88 171 рубль, страховое возмещение в связи с гибелью движимого имущества в результате пожара в размере 60 083 рубля 05 копеек, штраф в размере 74 127 рублей 03 копейки,.

Апелляционная инстанция прошла 03.09.2015 в Центральном районном суде г. Новосибирска дело№33-7652/2015, решение оставлено без изменений.

Решение суда: здесь

Описание

Гражданин «Т» обратился с иском о сохранении помещения в переустроенном и перепланированном состоянии с обустройством самостоятельного выхода.

Результат

Сохранили жилое помещение – квартиры в перепланированном и переустроенном состоянии с обустройством самостоятельного выхода.

Решение суда: здесь

Описание

Истец обратился в суд с иском к Мэрии г. Новосибирска о признании права собственности на гаражный бокс.

Результат

признание за истцом права собственности на гаражный бокс.

Решение суда: здесь

Описание

Арбитражный процесс по делу А45-27960/2020 ЗАО «Труд» к ООО «ТВК» о о признании соглашения об уступке прав (требований) недействительным.

Результат

Принято решение ЗАО «Труд» в иске отказать. ЗАО «Труд» обращался с апелляционной жалобой в Седьмой арбитражный апелляционный суд г. Томск, решение Арбитражного суда Новосибирской области оставлено без изменений.

Решение суда: здесь
и здесь

Описание

Спор об установлении факта принятия наследства в виде жилого помещения и признании права собственности на указанное помещение в порядке наследования и включении его в наследственную массу Дело № 2-456/2015 (2-6408/2014;) ~ М-5109/2014

Результат

Иск удовлетворен, право собственности установлено, помещение включено в наследственную массу

Описание

(судебная практика 1 часть). Арбитражный процесс по делу А45-12415/2018 ЗАО НПП «Информсервис» к ЗАО "Новосибирск-Нефтестрой" 981 999 руб. 60 коп.

Результат

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Решение суда: здесь

Описание

Исковое заявление Г.Г.Н. к СНТ «Чернобылец» о признании решения общего собрания недействительным.

Результат

Решение общего собрания признано недействительным. Решении суда в апелляционной инстанции оставлено без изменений.

Решение суда: здесь